济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例 济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例案情及证据，解决有关济南建筑工程合同工程欠款纠纷法律问题。以下是济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例的基本案情、裁判结果、裁判理由等。 基本案情 济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例2010年12月17日，原告B与被告A签订《采购合同书》（编号CUITI（2011）合字第5号），约定原告承包被告的“XX项目土建和机电工程”中吊顶与隔间安装工程，《采购合同书》详细约定了合同的相关内容。《采购合同书》第六条第1款合同价款约定：“工程款采用固定总价包干方式，合同总价为1180万元人民币。除非有约定，不因任何因素调整。”《采购合同书》第六条第2.1款约定：“合同签订后10日内，被告向原告支付合同总价的20%，即人民币236万元作为定金。作为支付前提，原告应向被告提供合同价款30%（人民币354万元）、有效期不少于3个月且截至工程完工之日的银行保函作为履约担保。待现场完成安装并经被告确认后，被告无息将履约保函退还原告。”被告于2011年1月26日支付原告定金236万元。 2011年4月28日双方签订了追加部分工程量的《吊顶隔间施工协议书》，被告委托原告对不属于承包工程范围的被告的二期工程中的洁净室外墙库板及洁净室东、西两侧吊装口储藏间区域库板进行施工，《吊顶隔间施工协议书》约定：原告自行安排追加工程与《采购合同书》约定的承包工程的配合施工，并按照原合同工期的要求，两个工程一并竣工验收；追加工程款也采用固定包干价，为453125元人民币；在原告将施工材料经过验收并进场后，被告支付80%，本工程与原合同项下工程一并验收合格后，按照《采购合同书》第六条-2.3.2的约定办理余款支付。 2011年7月15日，鉴于被告工艺生产线需求变动导致承包工程范围发生变更，被告就承包工程收尾及工程款支付、结算事宜，再次与原告补签了《吊顶隔间工程收尾协议》，对《采购合同书》约定的内容进行了补充。《吊顶隔间工程收尾协议》约定：第一，承包工程最终施工范围以被告于2011年7月14日签订的《洁净隔间及吊顶最终施工图》为准；第二，承包工程施工范围变更不影响工程总价，合同总价为1180万元不变（除施工范围及工程量再有变化，采用固定价，双方不作追加减）；第三，待原告将第三批材料剩余部分运抵现场并完成验收后，至此，本工程所需材料全部到场。被告于收到原告完整的请款资料后，按照《采购合同书》约定的期限，将《采购合同书》第三批材料验收款计995418.30元支付给原告。 济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例--2011年10月18日，原告向被告提交《验收申请函》；2012年4月10日，原告再次向被告提交《验收申请函》；2012年4月23日，原告向被告发出《律师函》，催促被告支付第三批材料款并对原告所干工程组织验收；2012年6月26日，原告向被告发出《合同解除通知书》，单方解除原、被告之间签订的《采购合同书》、及《吊顶隔间施工协议书》、《吊顶隔间工程收尾协议》两个补充协议，并根据《担保法》的相关规定，没收被告的定金236万元。2012年7月3日，原告向被告发出《合同付款通知书》，要求被告支付剩余工程款6124914元。被告认可收到了原告上述相关材料。 《采购合同书》项下工程总价款为1180万元，已付工程款为5198775元，不包括质保金，剩余工程余款为6011225元。《吊顶隔间施工协议书》项下的工程总价款为453125元，已付工程款为316780元，不包括质保金，剩余工程款为113689元。两项工程剩余工程款不包括质保金共计6124914元。原告所供原材料已经全部到场，安装工程在形式上已经全部完成。 被告申请法院对原告所承建的“XX项目”吊顶与隔间工程质量是否合格进行鉴定，原审法院依照有关法律规定予以准许，将本案转原审法院技术部门进行工程质量鉴定，但是因为被告不及时缴纳鉴定费用，原审法院技术部门于2013年11月21日将本案退回。 裁判理由 2013年11月21日原审法院技术室出具的《退卷函》载明：“……根据被告的申请，2013年6月21日技术室在立案庭、监察室工作人员的监督下，组织当事人选择山东省XX研究院为本案的鉴定机构，并由被告预缴了7.5万元鉴定费。……2013年9月10日，山东省XX研究院给我室的《鉴定回复函》（3）中确定本次鉴定费为20万元，我室及时电话通知被告委托代理人需要再缴纳12.5万元鉴定费。因被告一直未能及时缴纳该费用，我室于2013年10月23日通知被告委托代理人领取了《预缴鉴定费通知书》，要求被告于2013年11月4日之前将款缴至委托鉴定公司指定帐户，逾期我室将按规定将案件退回。到目前为止，被告仍未缴纳该款，故将该案退还你庭”。该事实有（2013）东中法技综字第1号《退卷函》予以证实。 济南建筑工程律师：建筑工程合同定金及工程款纠纷案例二审法院认为， 本案的争议焦点是：一、被上诉人提供的第三批施工材料是否合格；二、涉案工程是否竣工验收，上诉人支付工程款的条件是否成就；三、一审支持被上诉人没收上诉人的预付定金是否正确；四、上诉人未能及时交纳鉴定费，是否系因原审法院技术室缺乏积极有效的协调与沟通所致。 上诉人A与被上诉人B签订的《采购合同书》、《吊顶隔间施工协议书》、《吊顶隔间工程收尾协议》系签约双方的真实意思表示，内容亦不违反相关法律法规的强制性规定，原审认定合法有效是正确的。 关于第一个焦点问题，本案双方当事人签订的《采购合同书》第八条第2款约定：“所有材料进场前必须报验，并经甲方及监理现场审验合格后方可使用。否则，造成的一切责任乙方自行承担。若有不合格的材料乙方应搬运出场并及时更换”。根据该条的约定，被上诉人B组织第三批材料进场后，上诉人A和监理应组织验收，如审查不合格或认为有质量问题，应当场进行确认，责令B搬运出场进行更换，并留存部分材料样品作为证据，但A在接收第三批进场材料时并未照此办理，且该第三批材料亦已用在了涉案工程中。本案二审庭审时，当问及第三批材料哪些方面不合格，存在何种质量问题时，A称在接收该批次材料过程中，确实存在不严格的情况，但考虑到双方单位的关系，在对方有承诺之后，也勉强使用了，工程尾款一直暂扣就是因为该原因。A上诉虽称B提供的第三批材料的产品存在质量问题，但其在本案一、二审中均未提交任何充分的证据支持其主张。且本案在一审中A亦明确表示对材料质量、工程质量不提起反诉。因此，在B已向A提交了第三批进场材料的有关书面材料后，A仍然以第三批材料存在质量问题的上诉主张证据不足，上诉理由亦不成立，法院不予支持。 关于第二个焦点问题，从B于2011年10月18日、2012年4月10日向A发出的《验收申请函》的内容可以看出，B已于2011年9月8日全部完成了涉案工程，并完成了自我检查与缺失整改，依照合同约定两次向A提交验收申请，请求A对涉案工程组织验收。B因两次向A发出验收申请函后，A没有及时给予答复，其又于2012年4月23日向A发出《律师函》，要求A支付第三批材料款995418.30元，并认为A以内部协调不周以及与监理方存有争议为由拖欠工程款，拒绝验收已构成违约。A因此于2012年5月10日给B发出了《给B公司〈律师函〉的回复》，该回复称B进场的第三批材料的产品合格证明存在明显瑕疵，不符合合同要求，虽经B陆续补充提交，但造成工程延期的事实已经发生，以B提供的第三批材料存在瑕疵及违约在先为由，暂缓支付该批材料进度款系基于合同履行顺序的合理抗辩。二审庭审时曾就此问题向双方当事人询问，B也承认涉案工程确实没有进行验收，但没有验收的责任在A，且上诉人已将部分机器设备搬进涉案工程所在场区内，已经实际使用了涉案工程。法院认为，A作为建设方，其负有对涉案工程进行组织验收的义务，在B多次催促对其所施工的工程进行组织验收的情况下，A怠于履行该义务，仍未组织验收，其应承担相应的法律责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，B施工的工程已经完工并交付，付款条件已经成就。A未组织竣工验收，便接收使用了涉案工程，其工程质量责任风险已由施工方B随之转移到发包方A。A以B施工的工程存在质量问题为由拒付工程款的上诉理由不成立，法院不予支持。 关于第三个焦点问题，涉案《采购合同书》第六条第2.1款约定“合同签订后10日内，A向B支付合同总价的20%，即人民币236万元作为定金”。A根据该约定，亦于2011年1月26日将该236万元作为履约保证金支付给了B。B因A既不支付第三批次的材料款，也不组织对涉案工程进行验收的情况下，于2012年6月26日向A发出《合同解除通知书》，以A的行为已构成违约，致使涉案合同和两个补充协议不能继续履行，合同目的无法实现为由，要求解除双方之间的合同和补充协议，并决定没收A支付的定金236万元。原审法院根据《合同法》第一百一十五条、第一百一十六条以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十条的规定，在B选择定金罚则的情况下，认定B收取A定金1179682.50元，并将其余定金1180317.50元抵作A支付B的工程款并无不当。A上诉主张一审判决错误的上诉理由不成立，法院不予支持。 关于第四个焦点问题，从原审法院技术室于2013年11月21日作出的（2013）东中法技综字第1号《退卷函》所载明的内容可以看出，原审法院根据A对涉案的吊顶与隔间工程质量进行司法鉴定的申请，组织当事人选择了山东省XX研究院作为鉴定机构，并由A预缴了7.5万元鉴定费。2013年9月10日，山东省XX研究院给原审法院技术室的《鉴定回复函》（3）中确定本次鉴定费为20万元，A的委托代理人亦于2013年10月23日领取了需再交纳12.5万元鉴定费的《预缴鉴定费通知书》，在A未在原审法院技术室规定的期限内缴纳剩余鉴定费用的情况下，其应自行承担相应的法律后果。A上诉主张其未能及时上缴鉴定费系因原审法院技术室缺乏积极有效的协调与沟通的上诉理由不能成立，法院不予支持。 济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例--综上所述，原审认定事实清楚，证据充分，适用法律正确。上诉人A的上诉理由均不成立，法院均不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定判决做出。 裁判结果 济南工程欠款纠纷律师谈建筑工程合同支付定金及工程款案例一审判决：一、被告A于本判决生效之日起十日内支付原告B工程款4944596.50元。二、驳回原告B其他诉讼请求。 二审判决：驳回上诉，维持原判。
|
