济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例。济南建筑工程律师代理济南建筑工程合同纠纷诉讼业务，济南建筑工程律师承办济南建筑工程合同纠纷非诉讼法律服务业务，济南建筑工程律师在线免费咨询济南建筑工程合同纠纷法律问题。济南建筑工程律师：建设工程劳务清包要求支付劳务费案例原告要求被告立即支付欠劳务费xx元及支付全部欠款利息（按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。法院审理后依法做出判决。

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例 原告诉称

原告李xx、王xx诉称，2013年12月被告将其承接的xxxx公园1、2、5号楼内墙粉刷的劳务发包给原告，原告按约定完成施工。2014年12月13日原被告双方进行结算，被告亲笔立下欠据，确认尚欠原告劳务费xx元，同时允诺于2015年春节前结清所有欠款。此后，被告仅于2015年2月12日通过项目部支付xx元，尚欠原告30000元至今未付，原告多次催讨未果。请求法庭判令被告立即给付原告劳务费30000元，并承担利息1980元（自2015年2月20日至2015年11月19日按银行同期贷款率0.6%计取）。2、本案的诉讼费由被告承担。

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例 被告辩称

首先，原告所诉还欠30000元与事实不符，实际只欠20000元。其次，年底打的欠条不规范，没有注明所做的内墙粉刷需要扣除修补的费用，2015年春节后工地开工，监理方发现大面积内墙粉刷空鼓，要求我派人修补，我就通知原告，原告到现场看了后发现修补的量太大，说没有人，让我派人修补，我就安排人员修补，修了两幢房子后告诉原告30000元不够修，原告当时也没有回复，也不来修也不要钱，我就继续安排人员，后将房子修补好，且房屋已交付。

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例 法院查明

2013年12月2日原告王xx与被告孙xx签订“安全生产分包合同”一份，约定被告将位于本市xxxx公园1、2号楼东边两单元内墙粉刷工程发包给原告，承包价格按内墙面实际面积每平方米8.3元计算，但必须所有内粉通过验收达标，反之验收不合格，返工自行负责，造成材料损失必须按实追究经济责任。付款方式：每月付生活费按每人每月1000元，工程结束付总价30%的撤场费，其余待竣工验收合格，修补完成后春节前结清。工期要求：原告所分包的施工任务，必须在2014年5月15日前全面完成，不得以任何理由延误被告后道工序的施工工期，提前竣工等。该协议由原告王xx及被告孙xx签名。协议签订后两原告组织人员进行了施工。施工结束后被告孙xx于2014年12月13日出具“欠条”一份，注明：欠李xxxx公园1#、2#、5#内粉工资款，总计陆拾玖万伍仟元整，￥xx元，今欠人孙xx年底结清，2014年12月13日。2015年2月12日由苏xx在上述欠条中注明：本项目部已支付陆拾陆万伍仟元整，苏xx，2015.2.12。2015年2月13日苏xx通过建行xxxx路支行转帐xx元至原告王xx账户。后因原告向被告索要余款未果，于2015年10月13日诉至本院，要求判如所请。原告李xx、王xx、被告孙xx均无建设工程相关资质。

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例法院认为

本案原告提交的安全生产分包合同及欠条，能够证明被告孙xx是涉案工程转包方，原告李xx、王xx是承包方。两原告相对于被告系实际施工人，被告存在违法转包情形，因两原告及被告均无施工资质，且转包行为违反法律法规强制性规定，故原、被告之间的合同系无效合同，但两原告已按合同约定完成了施工任务，被告已确定了与原告的工程价款，被告在欠条中明确了欠款金额，被告应按欠条中，明确了的欠款金额给付原告工程款。对原告要求被告按欠条中载明的工程款xx元，已支付xx元还需支付30000元工程款的主张本院予以采信。本案中，被告于2014年12月13日在欠据中还承诺该工程款在“年底结清”，该“年底结清”应该是指春节前即2015年2月19日前，对此双方均无异议，故原告利息损失应自2015年2月20日起开始计算至判决生效之日止按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算的利息。本案中对2015年2月12日由苏xx通过银行转至原告帐户中的10000元，是否应当作为被告支付的工程款，由于被告未能提供苏xx与其在该工程中是何关系，苏xx本人是否同意该10000元应作为被告支付原告的工程款的相关证据，且当日苏xx在被告出具给原告的“欠条”中明确已还款金额是xx元，故被告所辩此10000元应作为其支付给原告的工程款证据不足，本院不予采纳。关于被告所辩的质量问题，提供了相关照片及相关的监理工程通知单等证据予以证明，而所提供的上述证据并不能证明原告施工存在的质量问题所造成的损失多大，故对被告的该主张，本院难以支持，被告可在证据充分的前提下另案主张。

据此，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百零九条、第二百七十二条之规定，判决如下：

济南建筑工程律师 谈济南建筑工程劳务费工程质量问题纠纷案例裁判结果

一、被告孙xx于本判决生效后立即给付原告王xx工程欠款30000元。二、被告孙xx于本判决生效后立即给付原告李xx、王xx30000自2015年2月20日起计算至本判决生效之日止，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算的利息。

济南建筑工程律师代理济南建筑工程合同纠纷诉讼，济南建筑工程律师承办济南建筑工程合同纠纷非诉讼法律服务业务，济南建筑工程律师在线免费咨询济南建筑工程合同纠纷法律问题。