生活中经常会因为工程款产生很多纠纷，施工方一般都是有签订施工承包合同的，施工完成后，就需要支付工程款，工程款一般包括工程预付款、进度款和结算款，他们的支付流程各不相同，接下来为大家整理了一些关于合同无效但验收合格,工程款如何结算方面的知识，欢迎大家阅读！

　　【事件经过】

　　2008年9月15日，XX公司与YY公司就YY厂房工程签订《合同书》，约定：“YY厂房工程承包给XX公司，工程一次性包定，每平米造价600元，竣工工程款按图纸实际面积计算。”后双方因工程款支付等问题发生纠纷，XX公司未完成全部工程。2011年XX公司诉至法院，请求确认《合同书》系无效合同，并以工程实际支出的成本作为造价，要求YY公司支付欠付工程款538万元及诉讼费。YY公司提起反诉，请求判令XX公司赔偿工期延误损失100万元(具体以鉴定为准)及诉讼费。

　　法院经审理认为，YY公司的建设用地到目前为止属于集体土地，征为国有土地手续尚未得到批准，故XX公司无法办理国有土地审批手续及建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续，违反法律、行政法规的强制性规定，该《合同书》属无效合同。因原材料等上涨风险属于市场风险范围，如市场风险全部由发包人承担违背诚信、公平原则，基于诚信、公平、对等原则，发包人、承包人均可主张以合同约定支付工程款，双方对建筑面积均无异议，故按每平米600元造价计算，YY公司应支付欠付工程款415万元。因施工合同被确认无效，YY公司不能以《合同书》中对工期的约定要求XX公司承担违约责任，故YY公司要求支付工期违约金理由不能成立，遂判决YY公司支付XX公司415万元工程款。

　　【法律解读】

　　本案焦点是《最高院施工司法解释》第2条中“承包人请求参照合同约定结算工程价款”，发包人是否同样有权请求参照合同约定支付工程价款？合同无效，违约条款是否可继续约束合同双方？

　　《最高院施工司法解释》第2条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合同，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”从上述文义理解，如合同无效但工程验收合格，只有承包人可请求参照合同约定支付工程价款，但依据诚信、公平、对等原则，也应允许发包人享有该权利。本案中，因原材料等上涨风险使得XX公司要求以实际支出成本价作为造价，即由YY公司承担全部市场风险，违背了诚信、公平原则，亦违反了信赖利益不能超过履行利益的法理原则。

　　《江苏省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南》第5条第5项：“合同被确认无效后，将导致合同自始无效。该合同对当事人不再具有任何约束力，自然也包括合同约定的违约责任条款”。可知，无效合同自始无效，相应的违约条款亦自始无效，故而YY公司依据工期违约提出的违约金请求无法得到法院支持。